1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 

1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verhuren van

grondverzet en bewerkingsmachines, het uitoefenen van het loonbedrijf, het aannemen van grondwerken,

de uitoefening van sloopwerken, de uitoefening van het transportbedrijf,   de uitoefening van het bestratingbedrijf, de exploitatie van zandputten, de aan- en verkoop van zand, grint en stenen, alsmede op alle overige overeenkomsten tot het verrichten van diensten van Hulzebosch Grondwerken BV, hierna te noemen opdrachtnemer, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan een gevolg zijn.

 

1.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.3. De opdrachtgever met wie opdrachtnemer eenmaal op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

2. Aanbiedingen

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van

opdrachtnemer, of door een begin van feitelijke uitvoering door opdrachtnemer.

 

3. Overeenkomsten

 

3.1. Overeenkomsten waarvan de som een bedrag van € 5.000,-- excl. BTW te boven gaat en alle

overeenkomsten die in aansluiting daarop worden aangegaan, zijn eerst bindend na schriftelijke vastlegging en ondertekening door beide partijen. Een exemplaar van deze voorwaarden zal voor of tijdens  het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden verstrekt of op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos door opdrachtnemer worden toegezonden.

 

3.2. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten  heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die de opdrachtnemer redelijkerwijze heeft kunnen voorzien. Indien de omvang van de werkzaamheden

noodzakelijkerwijze groter blijkt te zijn, dient de opdrachtnemer met de opdrachtgever te overleggen omtrent het al of niet voortzetten van de werkzaamheden en de wijze waarop. De opdrachtnemer heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk.

 

3.3. Aanvullende overeenkomsten dienen een bepaling te bevatten omtrent hun invloed op de levertijd.

 

3.4. Aan de opdrachtgever dient in redelijke mate gelegenheid te worden verleend tot controle tijdens de

normale werkuren. De opdrachtgever is bevoegd  één of  meer derden te belasten met deze controle of met

het uitoefenen van toezicht, voor zover deze derden door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

 

4. Garantie

 

4.1. De opdrachtgever staat er voor in dat zijn arbeid zal voldoen aan de overeenkomsten en aan redelijke eisen van deugdelijkheid.

 

4.2. Onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de juiste wijze van het uitvoeren van werkzaamheden, staat de opdrachtnemer niet in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van de door de opdrachtgever aangeleverde of voorgeschreven materialen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om bij het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst op grond van de hem te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid, de opdrachtgever te wijzen op de onbruikbaarheid van de constructie en/of de materialen en/of uitrustingsstukken.

 

4.3. De garantie op de uit te voeren werkzaamheden kan bij nadere overeenkomst vastgesteld worden, rekening houdend met de aard van de uit te voeren werkzaamheden.

 

4.5. De opdrachtnemer staat niet in voor gebreken die zijn veroorzaakt door fouten of verzuimen van de

opdrachtgever of van derden, tenzij deze door de opdrachtnemer zijn aangesteld of gebezigd voor de uitvoering van het overeengekomen werk.

 

4.6. De opdrachtnemer staat niet in voor gebreken na de oplevering als gevolge van normale slijtage,

ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen.

 

4.7. De opdrachtnemer zal gebreken waarvoor hij dient in te staan kosteloos en binnen een redelijke termijn herstellen. Indien herstel van gebreken redelijkerwijze niet mogelijk moet worden geacht en de gebreken de bruikbaarheid zodanig verminderen dat schadevergoeding c.q. vermindering van de aannemingssom, geen redelijk alternatief is, mag de opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst vorderen, onverminderd zijn aanspraken op schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.

 

5. Aansprakelijkheid

 

5.1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk ingeval van tenietgaan, verlies, diefstal , en beschadiging van het geleverde en alle toebehoren, tenzij dit werd veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, waaronder begrepen worden personen in zijn dienst of door hem voor uitvoering van werkzaamheden aangenomen.

 

5.2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade c.q. gemaakte kosten die het gevolg zijn van het door de opdrachtgever verkeerd,  incompleet of niet op het afgesproken tijdstip aanleveren van materiaal.

 

5.3. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en of milieuschade.

 

5.4. Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van opdrachtnemer zal opdrachtgever opdrachtnemer

vrijwaren voor alle aansprakelijkheid van derden, uit welken hoofden dan ook, terzake van vergoeding van

schade, kosten of interessen, verband houdende met de door opdrachtnemer te verlenen diensten c.q. te leveren producten.

 

6. Schadevergoeding

 

6.1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW).

 

6.2. Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtgever in ieder geval beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheids-verzekeraar ontvangt.

 

7. Afwijkingen in hoeveelheden

 

7.1. Afwijkingen in de opgegeven hoeveelheden, kunnen zowel bij hoofdaanneming als bij onderaanneming,

wederzijds verrekend worden.

 

7.2. Afwijkingen in de opgegeven hoeveelheden dienen tijdig, dat wil zeggen binnen redelijke termijn na

constatering, schriftelijk te worden gemeld.

 

8.  Huurovereenkomsten

 

8.1. Bij het sluiten van huurovereenkomsten tussen opdrachtnemer-verhuurder enerzijds en opdrachtgever-

huurder anderzijds worden naast onderhavige algemene voorwaarden tevens de huurvoorwaarden/

huurreglement van opdrachtnemer van toepassing verklaard.

 

8.2. De huurvoorwaarden/huurreglement worden door de opdrachtnemer-verhuurder bij het aangaan van de

overeenkomst ter beschikking gesteld aan opdrachtgever-huurder, doch in ieder geval op eerste verzoek van opdrachtgever-huurder kosteloos door opdrachtnemer-verhuurder toegezonden.

 

9. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming/ontbinding

 

9.1. Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst kan de opdrachtnemer niet toegerekend worden indien er sprake is van een niet-voorzienbare omstandigheid, tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voorzover deze omstandigheid door opdrachtnemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor diens rekening te komen.

 

9.2. Niet toerekenbaar aan de opdrachtnemer is eveneens een vertraging of verhindering die is ontstaan doordat goederen niet op tijd en/of incompleet worden afgeleverd, mits dit niet te bewijzen valt aan omstandigheden die de opdrachtnemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

 

9.3. Indien opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), zoals mede omschreven in lid 1 en 2, niet aan haar verplichting jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de (overmachts) toestand. Indien de (overmachts) toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

9.4. Na ontbinding heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van zijn kosten , voor zover deze zijn gemaakt voordat van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming gebleken was en voor zover zij niet door baten worden gecompenseerd.

 

 

9.5. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij

opdrachtnemer opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende

overeenkomst te verlangen in welk geval opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

▪ de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

▪ al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten; één en ander onverminderd opdrachtnemers andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

9.6. Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst:

▪ de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

▪ die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; één en ander onverminderd opdrachtnemers andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

10. Aannemingssom

 

Tenzij anders overeengekomen, is in de aannemingssom niet inbegrepen de ter zake verschuldigde

omzetbelasting.

 

11 Betalingsvoorwaarden

 

11.1. Betaling van de overeengekomen aannemingssom vindt bij voorkeur contant plaats bij aflevering c.q.

oplevering.

 

11.2. Bij betaling anders dan contant, dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben

plaatsgevonden. 

 

11.3. In geval van vertraging van betaling van de factuur, dat wil zeggen na de termijn van 30 dagen als in lid 2 van dit artikel omschreven, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever aan de opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd van 1% per vier weken, vanaf datum opeisbaar worden van de vordering.

 

11.4. In geval van een vertraging van een betaling van de factuur is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten die door de opdrachtnemer ter inning van declaratie worden gemaakt.  De buitenechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van € 150,-- vermeerderd met omzetbelasting, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen dat hij betreffende kosten werkelijk heeft gemaakt.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1. Opdrachtgever behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al de doorverkochte goederen het eigendom voor, totdat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel en al is voldaan . Overdracht der gekochte nog niet betaalde zaak wordt beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet.

 

12.2. Ieder bedrag dat van opdrachtgever zal worden ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke opdrachtnemer niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van de opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

 

12.3. Bij beslag (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de

beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of curator wijzen op de eigendomsrechten van opdrachtnemer.

 

13. Geschillen

 

13.1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden in de zin van deze algemene

voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2. Alle geschillen, van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter te Assen.

 

 

Bovengenoemde Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04016692.